在當下社會，協(xié)議與我們的生活息息相關，協(xié)議能夠成為雙方當事人的合法依據(jù)。擬起協(xié)議來就毫無頭緒？下面是小編整理的加工協(xié)議書格式怎么寫，歡迎閱讀與收藏。
承攬方：
委托方：
合同雙方為明確各自權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，按照其有關規(guī)定，特訂立本合同。
一、承攬標準。
品名材料。
規(guī)格（mm)計量單位單價（含稅）金額（元）備注。
見附件。
合計（大寫）：具體金額于實際出貨為準。
二、質量要求及技術標準：
以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執(zhí)行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付14.9萬元，每單款包裝累計達到貨值15萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：
按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間：
承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后20天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地：
承攬方所在地。
八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。
九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定：
交貨期在產(chǎn)品的工藝技術要求基礎上雙方協(xié)商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：
自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質量進行檢驗，若產(chǎn)品的數(shù)量或質量不符合合同約定，委托方應在收到產(chǎn)品之日起15日內向承攬方提出書面異議，并不得動用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質量缺陷，使用期內發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。
十二、知識產(chǎn)權：
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章），qs證，印刷執(zhí)照復印件（蓋公章），第三方檢測報告。
十四、除外責任：
因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發(fā)生后的12小時內書面通知委托方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權取消本合同。
十五、違約責任：
1.承攬方未按合同規(guī)定的質量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過調換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨）；未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產(chǎn)品品質不到合同約定，使委托方錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經(jīng)濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
承攬方委托方。
單位名稱。
法定代表。
委托辦理人。
簽訂地點：簽訂時間：
一、委托加工項目。
1、委托加工產(chǎn)品：環(huán)保無紡布袋。
2、單價：
3、交貨期限：按乙方接單起天內交貨以甲方看樣后計算。
二、委托加工。
1、乙方包工包料乙方須甲方要求選用原材料。
2、乙方應在年月日將原材料交與甲方。
三、質量要求及技術標準。
1、乙方甲方質量要求加工于_____年_____月_____日制樣品經(jīng)甲方后封樣該樣品由甲方保存。
2、技術標準《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及標準。
四、乙方對質量范圍及期限。
1、面料.輔料質量。
2、顏色規(guī)格。
3、印字標徽工藝。
4、其質量問題。
5、甲方允許乙方在制作中誤差率為千分之三。
五、技術資料圖紙辦法及保密要求。
1、甲方款式標志圖案等圖樣技術資料。
2、乙方甲方款式圖紙等技術資料保密向任何人泄露任何資料。
3、未經(jīng)甲方同意留存樣品和資料。
六、包裝要求及交貨地點運輸。
1、乙方按甲方要求內外包裝。
2、于甲方指定地點交貨。
3、運輸為運費由負擔。
七、結算。
1、甲乙雙方合同簽訂起甲方應向乙方交付貨款總額%為商品制作訂金。
2、次交貨經(jīng)驗收員驗收后交付總貨款%。
4、乙方交貨后由乙方開具增值稅專用發(fā)票交與甲方。
5、甲方以現(xiàn)金或銀行匯款與乙方結算。
八、違約責任。
1、乙方雙方規(guī)定交貨如逾期交貨乙方應向甲方支付貨款%違約金。
九、解決合同糾紛。
本合同在過程中爭議由當事人雙方協(xié)商解決協(xié)商不成當事人同意由甲方所在地人命法院管轄。
十、其他。
企業(yè)質量問題細則為本合同附件與合同同等法律。
甲方(章)：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
簽約地點：
乙方(章)：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
簽約地點：
甲方（供方）：
乙方（需方）：
甲乙雙方本著平等互利的原則，就甲方向乙方加工卷材（下稱貨物）的相關事宜達成如下協(xié)議：
一、通知生產(chǎn)：乙方根據(jù)自己的生產(chǎn)需要分批次下訂單，每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物的規(guī)格、數(shù)量以信函或傳真的方式通知甲方，以便甲方安排生產(chǎn)。
二、貨物單價：單價由雙方根據(jù)交易時的市場情況協(xié)商確定，商定后在訂貨單和送貨單中注明。
三、貨物質量：按照甲方的企業(yè)標準執(zhí)行。
四、貨款結算：
1、雙方每月的日對帳一次，由甲方按乙方當月下達的訂單及乙方指定送貨地的簽收送貨單據(jù)進行匯總，出具對帳單，乙方應積極配合核對，五日內必須完成對帳工作，對賬結果作為雙方結算的依據(jù)(事先經(jīng)過傳真對帳的，須在事后當面確認)。
2、貨款按月結算，當月貨款在當月對賬后付清。
五、交貨方式：
1、甲方收到乙方的生產(chǎn)通知后，在天內組織生產(chǎn)并交貨完畢，甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫，乙方需派遣指定人員簽收貨物，送貨單要明確收貨數(shù)量、單價、總額等內容，送貨單作為結算的憑證。經(jīng)雙方協(xié)商可以改變交貨地點及方式。
2、交貨地點由乙方指定，顯示在每次的訂單中，指定收貨人名單由乙方提供（加蓋乙方公章），如需變更指定收貨人，應提前將變更聲明寄給甲方。
六、貨物包裝：。
七、驗收及異議期：
2、貨物驗收后天為異議期，乙方如在質量異議期內不向甲方提出書面異議的，則視為貨物的應檢查驗收項目全部符合本合同約定。
八、違約責任：
1、甲方逾期交貨的，每逾期一天按逾期部分貨值的萬分之五支付違約金；
2、乙方逾期付款的，每逾期一天按逾期部分貨款的萬分之五支付違約金；
3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付，甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍（即每天萬分之十）支付違約金。
九、爭議解決：雙方因履行本合同產(chǎn)生爭議的，應先友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方同意由有管轄權的人民法院解決。
十一、合同期限：本合同有效期從年月日至_____年_____月_____日。
十二、其它：
1、本合同經(jīng)雙方簽署后生效。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
3、雙方的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、生產(chǎn)通知單（訂單）、送貨單、乙方收貨人身份證復印件等均作為本合同的附件。
甲方：乙方：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
簽訂日期：_____年_____月_____日
甲方為乙方提供加工業(yè)務，雙方在平等互利前提下，經(jīng)友好協(xié)商達成以下條款：
一、訂單有關事項如下：
（一）品名、規(guī)格、單價：
（二）加工數(shù)量：每次訂單量衛(wèi)生巾不少于____萬片，護墊不少于____萬片。
（三）加工量與訂貨量可能有一定偏差，+/—____片據(jù)實結算。
二、包裝方式：
根據(jù)乙方要求確定。
三、付款方式：
每次訂貨前預付50%訂金，余款于提貨前付清。
四、運輸方式：
運費需方承擔。
五、質量驗收：
除以供方所提供的資料外，按中國一次性婦女衛(wèi)生巾指標作準。質量問題可在發(fā)貨當日起15天內提出，逾期不予受理。
六、本協(xié)議雙方簽字蓋章即生效，執(zhí)行過程中出現(xiàn)異議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成則按《合同法》有關規(guī)定執(zhí)行。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
代表：
代表：
（蓋章）（蓋章）。
簽字日期：_____年_____月_____日
簽字日期：_____年_____月_____日